前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的保安合同主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。
乙方:_____保安服務(wù)公司
根據(jù)平等互利的原則,甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同由雙方共同遵守。
服務(wù)范圍
1.乙方向甲方提供公司保安服務(wù),服務(wù)包括門(mén)衛(wèi)、守護(hù)以及巡邏等,并做好防火、防盜、防破壞、防事故等安全工作;
2.乙方按甲方的要求提供與保衛(wèi)、安全相關(guān)的其他服務(wù)。
運(yùn)行方式
受甲方的委托乙方全權(quán)負(fù)責(zé)甲方安全保衛(wèi)工作,并對(duì)甲方負(fù)責(zé)。乙方向甲方派駐保安人員,派駐的保安人員由甲乙雙方共同管理。
合同期限:合同期限為一年,其中試工期三個(gè)月。自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,其中_____年_____月_____日至_____年_____月_____日為試工期。
服務(wù)人數(shù):乙方首次向甲方派駐的保安人員_____名,以后甲方有權(quán)根據(jù)工作需要隨時(shí)增減保安人數(shù),需增加或減少保安人員甲方要提前_____天書(shū)面通知乙方。
服務(wù)費(fèi)用及支付
3.甲方按每月每名保安_____元向乙方包干支付服務(wù)費(fèi)用;
4.甲方于每月_____日前以支票形式向乙方支付上月服務(wù)費(fèi)。
管理
5.乙方保安人員上崗必須著裝(著保安服、系武裝帶、配警棍,關(guān)鍵崗和巡邏人員配對(duì)講機(jī)),堅(jiān)守崗位、履行職責(zé)、文明執(zhí)勤、保守機(jī)密。
6.乙方保安人員要遵守并嚴(yán)格執(zhí)行甲方制定的所有規(guī)章制度,接受甲方的統(tǒng)一管理,維護(hù)甲方的利益,保障甲方的財(cái)產(chǎn)安全。
7.乙方必須嚴(yán)格管理,制定內(nèi)部規(guī)章及考核處罰規(guī)定,并嚴(yán)格檢查考核,按月將檢查考核情況報(bào)甲方管理人員。
8.乙方要定期對(duì)保安人員進(jìn)行輪換,每期保安人員的花名冊(cè)應(yīng)蓋乙方公章后,交甲方審驗(yàn)和備查。
9.乙方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方保安人員進(jìn)行檢查,有權(quán)對(duì)違規(guī)或不稱(chēng)職保安人員提出處罰、調(diào)換或辭退要求,乙方必須接受;如乙方保安人員違反甲方管理規(guī)定,乙方必須接受甲方的經(jīng)濟(jì)處罰。
甲方的權(quán)利與義務(wù)
10.要求并監(jiān)督乙方提供滿(mǎn)意的保安服務(wù)的權(quán)利;
11.對(duì)乙方保安工作進(jìn)行管理、檢查及考核權(quán)利;
12.監(jiān)督乙方對(duì)其保安人員支付合法勞動(dòng)報(bào)酬和提供必要?jiǎng)趧?dòng)待遇的權(quán)利;
13.對(duì)乙方失職造成財(cái)產(chǎn)損失賠償?shù)臋?quán)利;
14.按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用的義務(wù);
15.提供必要生活條件的義務(wù);
16.配合乙方履行職責(zé)的義務(wù)。
乙方的權(quán)利與義務(wù)
17.當(dāng)確定甲方要求的工作或活動(dòng)屬違法性質(zhì)時(shí),乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行;
18.享有合法取得服務(wù)費(fèi)用的權(quán)利;
19.乙方向甲方派遣的保安人員必須身體健康(持健康證),接受過(guò)正規(guī)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練且身高不低于_____米,_____以上畢業(yè)的男性;
20.自覺(jué)接受甲管理,遵守甲方的管理規(guī)定,保衛(wèi)甲方財(cái)產(chǎn)安全的義務(wù);
21.為保安人員提供勞動(dòng)報(bào)酬和勞保福利;
22.為保安人員配備保安制服和裝備(武裝帶、警棍、對(duì)講機(jī)等)
23.承擔(dān)因乙方責(zé)任造成財(cái)產(chǎn)損失的賠償。
因乙方責(zé)任造成甲方財(cái)產(chǎn)損失的,由乙方按責(zé)任大小予以賠償,按公安機(jī)關(guān)或消防部門(mén)認(rèn)定額不低于__________賠償。甲方并有權(quán)要求解除合同。
乙方保安人員在工作期間出現(xiàn)勞動(dòng)爭(zhēng)議或發(fā)生人身傷害與甲方無(wú)關(guān),由乙方依照勞動(dòng)法進(jìn)行妥善處理。
甲方免費(fèi)為乙方保安人員提供住宿,水電費(fèi)按甲方員工同等對(duì)待,享受甲方員工餐待遇(如甲方實(shí)行收費(fèi)進(jìn)餐,甲方給予適當(dāng)補(bǔ)貼)。
合同一經(jīng)簽訂,雙方原則上不得變更或解除。若確需變更或解除的,一方應(yīng)提前一個(gè)月通知另一方,在征得另一方同意后以書(shū)面文件予以確認(rèn);若未征得對(duì)方同意,單方面變更或解除,則要追究違約責(zé)任。除違約方向?qū)Ψ劫r償損失外,還要向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
有下列情形之一可解除合同:
(一)一方違約;
(二)試工期內(nèi)。
未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,并以補(bǔ)充合同的方式加以確認(rèn)。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章)_______乙方:(蓋章)_______
法定代表人:_________法定代表人:_________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
關(guān)于更換保安的請(qǐng)示
公司領(lǐng)導(dǎo):
____________________________________________________
妥否,請(qǐng)批示。
_____辦公室
保安服務(wù)公司人員安排
1.大門(mén)_____人雙崗24小時(shí)
2.辦公大樓__
___人單崗24小時(shí)
3.倉(cāng)庫(kù)_____人單崗24小時(shí)
4.焊裝車(chē)間_____人單崗24小時(shí)
5.涂裝車(chē)間_____人單崗24小時(shí)
6.總裝車(chē)間_____人單崗24小時(shí)(規(guī)劃部要求)
7.沖壓車(chē)間_____人單崗24小時(shí)(規(guī)劃部要求)
8.巡邏_____人單崗12小時(shí)
保安服務(wù)合同書(shū)范文1甲方為保證辦公、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)安全,特委托乙方選派保安員向甲方指定辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所提供保安服務(wù)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《公安部關(guān)于保安服務(wù)公司規(guī)范管理若干規(guī)定》和《保安服務(wù)管理?xiàng)l例》等國(guó)家法律法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,雙方共同信守。
一、服務(wù)概況
1.1 乙方根據(jù)甲方的需求委派保安員,以甲方提前十個(gè)工作日的書(shū)面通知為準(zhǔn)派駐保安員,保安員接受雙重管理,甲乙雙方同時(shí)具有管理權(quán)。
1.2 服務(wù)地點(diǎn):甲方指定的服務(wù)區(qū)
1.3 每天24小時(shí)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),為服務(wù)區(qū)提供安全保衛(wèi)服務(wù),包括但不限于:門(mén)衛(wèi)、巡邏、守護(hù)、安全檢查、秩序維護(hù)、報(bào)警監(jiān)控、保護(hù)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)安全以及關(guān)系到站內(nèi)正常秩序的其他工作。
二、服務(wù)期限
2.1 服務(wù)期限為一個(gè)年度,以甲方書(shū)面通知派駐日為依據(jù)。
2.2 服務(wù)期限屆滿(mǎn)前1個(gè)月,如果雙方仍有合作意向,可續(xù)簽服務(wù)合同。
三、服務(wù)費(fèi)及支付方式
3.1 甲方向乙方支付服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制的服務(wù)費(fèi)為 元/人/月,實(shí)行三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)工作制的服務(wù)費(fèi)為 元/人/月,國(guó)家法定假日加班費(fèi)160元/人/班(每班8小時(shí)),餐費(fèi)按照實(shí)際情況列支,由甲方支付。如乙方派遣保安員提供服務(wù)質(zhì)量不符合甲方管理規(guī)定及合同約定標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)要求乙方更換保安員,如更換保安員還不能符合合同約定標(biāo)注甲方在通知乙方后,有權(quán)對(duì)
3.2 服務(wù)費(fèi)包含乙方派遣保安員提供保安服務(wù)的全部費(fèi)用,除此之外甲方無(wú)須向乙方另行支付其他費(fèi)用。服務(wù)費(fèi)包括:保安員基本工資、保安員各項(xiàng)保險(xiǎn)、稅金、管理費(fèi)、車(chē)輛油費(fèi)、其他費(fèi)用。
3.3 乙方負(fù)責(zé)給委派至甲方行政區(qū)域的保安員按《勞動(dòng)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繳納社會(huì)保險(xiǎn),這部分費(fèi)用已列入保安服務(wù)費(fèi)中,甲方無(wú)需另行支付。
3.4 乙方負(fù)責(zé)給委派至甲方行政區(qū)域的保安員統(tǒng)一繳納商業(yè)保險(xiǎn),保險(xiǎn)種類(lèi)乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。
3.5 每月15日前,且乙方向甲方提供等額有效發(fā)票后,甲方向乙方支付上一月度的服務(wù)費(fèi)。
四、甲方權(quán)利和義務(wù)
4.1 對(duì)保安員進(jìn)行日常管理和安全保衛(wèi)教育,甲方有權(quán)對(duì)保安員在履行職責(zé)時(shí)予以指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查,并做好每月的相應(yīng)記錄。甲方有權(quán)派出人員參與檢查和考核保安員每月出勤情況及工作完成情況,保安員應(yīng)積極配合。
4.2 保安員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)前,乙方應(yīng)提前2日通知甲方,經(jīng)甲方認(rèn)定合格后方可上崗。
4.3 甲方對(duì)乙方及保安員提出的涉及不安全隱患及漏洞的合理建議應(yīng)積極整改。
4.4 甲方根據(jù)實(shí)際需要可以安排保安員的工作班次。
4.5 甲方為保安員提供食宿。
4.6 甲方有權(quán)監(jiān)督乙方派駐的保安員嚴(yán)格按照甲方的管理制度執(zhí)行。對(duì)于違反甲方管理制度的保安員,甲方有權(quán)利向乙方提出處罰意見(jiàn),乙方無(wú)正當(dāng)理由,應(yīng)當(dāng)接受甲方的意見(jiàn),并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行處罰;如甲方認(rèn)為乙方保安員不符合要
求的,有權(quán)向乙方提出更換,乙方應(yīng)在收到甲方書(shū)面要求更換意見(jiàn)后7日內(nèi)予以更換,經(jīng)甲方認(rèn)可后履行職責(zé)。如因乙方原因給甲方造成損失的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4.7 甲方有權(quán)按照管理制度及本合同約定監(jiān)督檢查保安員日常工作,對(duì)違管理制度有關(guān)及本合同約定內(nèi)容的保安員,甲乙雙方協(xié)商后對(duì)保安員進(jìn)行相應(yīng)的處罰。
五、乙方權(quán)利和義務(wù)
5.1 乙方與保安員簽訂勞動(dòng)合同,并負(fù)責(zé)為保安員繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。
5.2 乙方委派的保安員應(yīng)符合《保安服務(wù)管理?xiàng)l例》中對(duì)保安員的要求。
5.3 在保安員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)履行職責(zé)前,乙方應(yīng)對(duì)其進(jìn)行體能訓(xùn)練和技能訓(xùn)練,并做好入職前的崗位職責(zé)和職業(yè)道德培訓(xùn)。
5.4 對(duì)于服務(wù)地點(diǎn)存在的不安全隱患及漏洞,乙方有權(quán)向甲方提出合理的整改建議。
5.5 乙方有權(quán)安排管理人員負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、處理突發(fā)事件。遇突發(fā)事件時(shí),乙方應(yīng)立即采取措施并及時(shí)通知警方和甲方。
5.6 乙方對(duì)乙方工作人員和保安員的人身、財(cái)產(chǎn)安全負(fù)責(zé)。如乙方工作人員和保安員給第三人的人身、財(cái)產(chǎn)造成損失的,由乙方承擔(dān)責(zé)任。如導(dǎo)致甲方因此涉訴,所發(fā)生的一切費(fèi)用(包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、損害賠償金等)由乙方承擔(dān)。
5.7 乙方應(yīng)向保安員提供保安工作的必備用品。
5.8 乙方確需調(diào)換保安員和組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)時(shí),應(yīng)提前征得甲方同意并保證在不影響甲方安保工作正常運(yùn)行的前提下進(jìn)行,否則造成甲方損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5.9 乙方安排的保安人員負(fù)責(zé)配合甲方完成臨時(shí)發(fā)生的一些事務(wù)性的工作,由此產(chǎn)生的費(fèi)用已經(jīng)包含在本合同約定的保安服務(wù)費(fèi)用,甲方無(wú)需另行支付。
5.10 因乙方原因造成甲方財(cái)產(chǎn)或甲方人員人身?yè)p失的,在公安機(jī)關(guān)鑒定后,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后。乙方承擔(dān)應(yīng)承擔(dān)的全部賠償責(zé)任。
六、違約責(zé)任
6.1 由于乙方委派的保安員不履行或不適當(dāng)履行職責(zé),經(jīng)甲方提出整改意見(jiàn)后乙方未按甲方要求改善服務(wù)水平的,甲方有權(quán)提前終止合同,造成甲方損失的,由乙方承擔(dān)。
6.2 乙方違反5.6約定,未及時(shí)采取措施從而造成甲方損失的,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)責(zé)任。
七、合同的變更、終止與解除
7.1 履行期間,如甲方出于經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際不再需要乙方提供保安服務(wù)的,可在合同履行一個(gè)月后向乙方提出解除合同,合同于甲方向乙方結(jié)清服務(wù)費(fèi)時(shí)解除。
7.2 合同解除時(shí)若乙方仍有須承擔(dān)違約責(zé)任、損害賠償?shù)惹樾蔚?,乙方還須繼續(xù)承擔(dān)至完畢。
7.3 甲方若須增加或減少保安員數(shù)量,應(yīng)書(shū)面通知乙方,乙方應(yīng)于收到甲方通知后7日內(nèi)安排妥當(dāng)。
7.4 乙方如需解除合同,應(yīng)當(dāng)提前一周向甲方提出申請(qǐng),征得甲方同意后方可解除,并協(xié)助甲方做好后續(xù)用工用人工作。
八、其他約定
8.1 為方便聯(lián)系,雙方確定以下人員作為履行本合同的聯(lián)系人:
甲方: ,電話(huà): ;
乙方: ,電話(huà): 。
8.2 履行本協(xié)議期間,如未盡事宜或發(fā)生爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決不成時(shí),均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
8.3 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
8.4 本合同于雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
保安服務(wù)合同書(shū)范文2甲方:
乙方:
根據(jù)《合同法》甲乙雙方本著平等自愿和互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就聘用消防值班人員事宜,簽訂本合同,共同遵守。
一、甲方聘用乙方消防值班人員6名,每班不少于2人,負(fù)責(zé)甲方消防控制室設(shè)施監(jiān)管服務(wù)工作。
二、聘用期為2年6個(gè)月,即20xx年1月1日至20xx年06月31日止。
三、聘用期間,根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》第十八條規(guī)定,自動(dòng)消防系統(tǒng)操作人員,必須持證上崗,并嚴(yán)格遵守消防安全操作規(guī)程。
四、20xx年1月1日至20xx年7月1日值班服務(wù)費(fèi)用每月共計(jì)¥10,000元, (大寫(xiě):壹萬(wàn)元整);20xx年07月01日至20xx年06月30日值班服務(wù)費(fèi)用每月共計(jì)¥13,800元, (大寫(xiě):壹萬(wàn)叁仟捌佰元整)
五、乙方必須保證受聘值班人員符合上崗條件。在崗工作期間,由甲、乙雙方共同管理。
六、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方應(yīng)根據(jù)消防控制室監(jiān)控設(shè)施的實(shí)際需要,為乙方值班人員提供必要的工作用品,即報(bào)警電話(huà)、手電筒及各種記錄等。
2、甲方在乙方值班人員上崗前,需向值班人員明確本單位相關(guān)規(guī)定和規(guī)章制度,必須服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)。
3、甲方由權(quán)利對(duì)違反規(guī)章制度的值班人員給予批評(píng)教育。特別對(duì)違反規(guī)章制度經(jīng)教育不改的值班人員,有權(quán)要求乙方進(jìn)行調(diào)換,并提前三天告知乙方。如乙方不予調(diào)換,甲方有權(quán)提前終止合同,停止支付服務(wù)費(fèi)。
4、乙方值班人員在工作崗位上,因履行職責(zé)遭受不法侵害所造成的后果或受到人身意外傷害的,甲、乙雙方按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商處理。
5、甲、乙雙方共同制定規(guī)章制度和考核處罰規(guī)定,如沒(méi)有特殊情況和正當(dāng)理由,任何一方不得提前解除合同。
七、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方值班人員必須按照雙方合同中的約定,認(rèn)真地履行職責(zé),確保甲方自動(dòng)消防設(shè)施24小時(shí)監(jiān)視。
2、乙方在履行職責(zé)時(shí),發(fā)現(xiàn)消防安全隱患時(shí),乙方有權(quán)要求甲方整改,如不能及時(shí)整改,甲方要寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告(一式三份:甲方一份,消防局一份,消防公司一份),否則,造成的后果由甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方值班人員在工作期間,對(duì)甲方提出超越值班服務(wù)范疇的要求,值班人員有權(quán)拒絕,但同時(shí)上報(bào)消防公司。公司與甲方商榷,妥善解決。
4、乙方為了提高值班人員的整體素質(zhì),可以對(duì)在崗的值班人員進(jìn)行脫崗輪訓(xùn)和交流,定期對(duì)值班人員進(jìn)行檢查考評(píng),但不得影響甲方正常工作。
5、乙方對(duì)甲方提供的執(zhí)勤物品要妥善保管,如人為造成損失和丟失的予以賠償。
6、乙方負(fù)責(zé)消防值班員工資和服裝發(fā)放工作。
7、乙方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù),對(duì)于所有與甲方有關(guān)的資料和信息乙方不得以任何形式告知第三者。
八、違約責(zé)任
1、甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則,認(rèn)真履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,如有違約,違約方應(yīng)承擔(dān)對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方不能按合同足日足量派出值班人員,甲方在當(dāng)月服務(wù)費(fèi)中扣除。甲方無(wú)正當(dāng)理由提前解除合同,甲方需向乙方支付違約金。
九、雙方可根據(jù)實(shí)際工作需要修改或增加條款,但必須達(dá)成協(xié)議,否則無(wú)效。
十、雙方因履行合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),任何乙方可提請(qǐng)本溪市人民法院解決。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。 本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
保安服務(wù)合同書(shū)范文3甲方:
乙方:
為維護(hù)學(xué)校治安秩序,促進(jìn)發(fā)展,甲方現(xiàn)聘用乙方保安人員進(jìn)行保安服務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成協(xié)議,簽訂如下合同:
一、聘用人員:甲方聘用乙方2名保安隊(duì)員。
二、聘用期限:自20xx年10月14日起至20xx年10月13日。
三、根據(jù)甲方的需要和委托,乙方承接甲方以下服務(wù):
1、保安人員負(fù)責(zé)大門(mén)口攤點(diǎn)勸導(dǎo)、疏散,清理亂停亂放現(xiàn)象,保持大門(mén)內(nèi)外場(chǎng)地等物整潔,保證進(jìn)出暢通,尤其在學(xué)生上學(xué)、放學(xué)期間。
2、不定時(shí)地在校園內(nèi)巡視,維護(hù)校內(nèi)的治安秩序,制止滋擾鬧事行為及其其他干擾教學(xué)工作的行為。
3、限制非學(xué)校工作人員、家長(zhǎng)及外來(lái)學(xué)生進(jìn)校,嚴(yán)格控制社會(huì)閑散人員進(jìn)出校門(mén),對(duì)確需進(jìn)校人員要做好細(xì)致的登記工作。
4、嚴(yán)格管好學(xué)校財(cái)產(chǎn),禁止學(xué)校資產(chǎn)流失到校外。
5、遵守學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度,服從學(xué)校管理;配合學(xué)校完成校內(nèi)服務(wù)。
四、經(jīng)費(fèi)結(jié)算:全年服務(wù)費(fèi)總額43200元,服務(wù)費(fèi)分兩期付清,第一期于20xx年12月底付21600元;第二期于20xx年5月底之前付清剩余服務(wù)費(fèi),否則乙方有權(quán)中止保安服務(wù)。
五、合同變更:合同期內(nèi),甲、乙雙方不得擅自變更合同內(nèi)容,如有擅自變更或終止,應(yīng)負(fù)違約責(zé)任,違約方賠償對(duì)方違約金20xx元。合同到期如需延長(zhǎng)或終止,應(yīng)在合同期滿(mǎn)前一個(gè)月提出,經(jīng)雙方商定,重新簽訂或終止合同,如需變更合同內(nèi)容增加或減少服務(wù)項(xiàng)目和保安人員,由雙方另行商定。
六、其他事項(xiàng):
1、乙方保安人員須認(rèn)真執(zhí)勤,盡職盡責(zé),對(duì)責(zé)任區(qū)發(fā)生的治安刑事案件或?yàn)?zāi)害事故,應(yīng)采取積極措施,保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),維護(hù)好秩序,把損失減少到最低限度,并及時(shí)報(bào)案,積極協(xié)助調(diào)查處理;
2、乙方負(fù)責(zé)對(duì)保安人員進(jìn)行教育、管理、訓(xùn)練和考核,以適應(yīng)甲方的治安保衛(wèi)需要;
3、乙方保安人員因事,因病或其他原因缺勤的,由乙方負(fù)責(zé)及時(shí)調(diào)配,對(duì)確實(shí)不適應(yīng)甲方保安服務(wù)需要的人員,由乙方予以調(diào)整;
4、乙方承擔(dān)保安人員的工資、服裝及一定的值勤設(shè)備;
5、因乙方保安人員的失職,造成損失由乙方負(fù)責(zé);
6、甲方負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐的保安人員提供值班室、住宿以及必要值勤辦公、生活等用品;
7、甲方應(yīng)協(xié)助乙方對(duì)保安人員做好督促、檢查、教育、管理工作。
8、每天早晨7點(diǎn)至下午6點(diǎn),由乙方負(fù)責(zé)保安(兩名隊(duì)員同時(shí)上班)。
9、節(jié)假日由乙方負(fù)責(zé),雙休日除外。
七、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
地址:_________
電話(huà):_________
乙方:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
地址:_________
電話(huà):_________
依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī),本著誠(chéng)實(shí)信用、平等互利的原則,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方為甲方提供保安服務(wù)事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn),簽訂本合同。
第一條保安服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的《安全防范方案》,乙方向甲方提供保安服務(wù),并按照乙方的管理模式對(duì)保安隊(duì)員進(jìn)行管理,依據(jù)雙方確認(rèn)的崗位職責(zé)要求,執(zhí)行安全防范任務(wù),承擔(dān)相應(yīng)的保安服務(wù)責(zé)任。
第二條甲方責(zé)任
1.為乙方保安人員提供必備的工作條件,包括值班室、辦公桌椅、通訊聯(lián)絡(luò)工具,組織訓(xùn)練學(xué)習(xí)的場(chǎng)所等。
2.配備符合國(guó)家要求的消防設(shè)施,對(duì)乙方提出的安全防范隱患報(bào)告應(yīng)及時(shí)答復(fù)和改進(jìn)。制訂并執(zhí)行內(nèi)部安全防范規(guī)章制度,教育本公司員工配合和支持乙方保安人員履行保安職責(zé)。
3.甲方在法定工作時(shí)間外安排保安員超時(shí)工作的,應(yīng)按國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)支付加班補(bǔ)助費(fèi)。
4.按合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付保安服務(wù)費(fèi)。
第三條乙方責(zé)任
1.乙方指派_____名保安員負(fù)責(zé)甲方的安全護(hù)衛(wèi)工作。
2.保安員應(yīng)嚴(yán)格履行《安全防范方案》規(guī)定的崗位職責(zé)要求,并遵守甲方符合法律規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度。
3.發(fā)生在執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的刑事案件、治安案件和治安災(zāi)害事故,及時(shí)處理并報(bào)告甲方和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān),采取措施保護(hù)發(fā)案現(xiàn)場(chǎng),協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵查各類(lèi)治安刑事案件,依法妥善處理責(zé)任范圍內(nèi)的其它突發(fā)事件。
4.落實(shí)防火、防盜、防破壞等安全防范措施,發(fā)現(xiàn)責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全隱患,及時(shí)報(bào)告甲方并協(xié)助予以處理。
5.選派的保安員必須經(jīng)過(guò)正規(guī)的保安培訓(xùn),無(wú)違法犯罪前科,并向甲方提供保安人員的人事檔案。
6.為保安人員配備制服及基本保安裝備,并負(fù)責(zé)保安員的工資。
7.加強(qiáng)對(duì)保安員的在崗培訓(xùn)、監(jiān)督和管理,確保安全服務(wù)的優(yōu)質(zhì)高效。
第四條保安服務(wù)費(fèi)及支付方式
甲乙雙方就保安服務(wù)費(fèi)計(jì)算約定為兩部分:
1.甲方直接為乙方保安員提供伙食、住宿、水電費(fèi)用的方式作為支付保安服務(wù)費(fèi)的一部分。如果提供,則伙食、住宿、水電之總和不應(yīng)低于____元。
2.在第四條第一款的基礎(chǔ)上,甲方還應(yīng)支付人民幣每人每月_____元,合計(jì)為每月_____元。
3.甲方應(yīng)在當(dāng)月十五日前以銀行托收轉(zhuǎn)帳支票現(xiàn)金方式向乙方支付當(dāng)月的服務(wù)費(fèi)。
第五條合同期限
本合同自_____年_____月_____日起生效,有效期限自_____年_____月_____日止。
第六條合同的變更及違約責(zé)任
1.在合同有效期內(nèi),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可變更本合同。
2.在合同有效期內(nèi)單方提出終止合同的,須向?qū)Ψ街Ц秲蓚€(gè)月的保安服務(wù)費(fèi)作為違約賠償金。
3.甲方逾期支付保安服務(wù)費(fèi),須向乙方支付每日千分之三的逾期付款違約金。甲方逾期三十天未支付保安服務(wù)費(fèi)的,乙方有權(quán)單方解除合同,并追究甲方的違約責(zé)任。
4.甲方指派保安員從事本合同約定的保安服務(wù)職責(zé)范圍外的工作,由此造成的對(duì)保安員和其他第三方的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,由甲方負(fù)責(zé)。
5.依據(jù)本合同,經(jīng)公安機(jī)關(guān)確定是由于乙方保安人員進(jìn)行保安服務(wù)工作時(shí)的過(guò)失或故意行為,造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的,乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)賠償責(zé)任。但該經(jīng)濟(jì)損失不包含甲方現(xiàn)金、珠寶、有價(jià)證券、商業(yè)資料及其它難以確定價(jià)值的物品的損失。
第七條爭(zhēng)議的解決方式
1.甲方追究乙方保安工作失職的賠償責(zé)任,應(yīng)向法院提訟,乙方的賠償責(zé)任依據(jù)法院的生效判決來(lái)確定,但甲方的經(jīng)濟(jì)損失小于人民幣_(tái)________元的,雙方可以協(xié)商確定賠償責(zé)任。乙方須在賠償責(zé)任確定后的30日內(nèi)支付賠償金。在賠償責(zé)任確定前,甲方不得擅自扣減保安服務(wù)費(fèi)。
2.甲乙雙方因合同履行發(fā)生其他爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成可通過(guò)司法途徑解決。
第八條雙方認(rèn)為需要約定的其它事項(xiàng)
_________.
第九條附則
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同樣法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
乙方: (簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
為加強(qiáng)學(xué)校的安全管理,維護(hù)正常的教學(xué)工作和生活秩序,確保全校師生的人身財(cái)產(chǎn)安全,控制校園安全事故和治安案件的發(fā)生,乙方向甲方提供保安服務(wù),為維護(hù)甲、乙雙方的權(quán)利,經(jīng)雙方協(xié)商,特簽定以下協(xié)議。
一、
乙方年齡不超過(guò)45歲(出具身份證,并將復(fù)印件交德育處),身體健康,道德品質(zhì)良好,有一定文化程度。
二、
協(xié)議期限:本合同從xx年 月 日起至xx年 月 日止,有效期一年。
三、甲方職責(zé)
1、為乙方提供良好的工作環(huán)境,配足配齊工作用具。
2、按時(shí)發(fā)放工資,不得拖欠。
3、為乙方提供必要的勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施設(shè)備。
四、乙方職責(zé)
1、必須服從學(xué)校的工作安排。遵紀(jì)守法,禮貌待人,熱情服務(wù),堅(jiān)持原則,恪盡職守,細(xì)心工作,不擅自離崗,不無(wú)故請(qǐng)人代班,不遲到,不早退。
2、執(zhí)行勤務(wù)時(shí),必須著裝統(tǒng)一保安服裝,佩戴統(tǒng)一保安標(biāo)志,并持有保安人員工作證件。
2、工作時(shí)間:每天上午6:30——12:00,下午13:30——18:00,星期天休息,長(zhǎng)假及寒暑假與清潔工協(xié)商另行安排。工作時(shí)間若需調(diào)整,雙方共同協(xié)商。
3、必須做好每日值班記錄,來(lái)客必須登記。接待來(lái)客要熱情、大方、禮貌,并問(wèn)清來(lái)意。
任何車(chē)輛(摩托車(chē)、自行車(chē)除外)不得進(jìn)入校園。
4、做好門(mén)前三包工作,始終保持校門(mén)口周?chē)那鍧?校門(mén)口嚴(yán)禁停放車(chē)輛和擺攤設(shè)點(diǎn)。如有不法人員進(jìn)行搗亂、破壞,要及時(shí)打電話(huà)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。
5、按時(shí)開(kāi)關(guān)校門(mén),協(xié)助德育處管理早到的學(xué)生;上課期間關(guān)閉所有校門(mén),進(jìn)出人員經(jīng)門(mén)房出入,嚴(yán)禁學(xué)生出校門(mén);上學(xué)和放學(xué)時(shí)間維持好校門(mén)前的秩序。
6、遇到學(xué)校重大活動(dòng)或臨時(shí)性活動(dòng),必須聽(tīng)從學(xué)校統(tǒng)一安排和調(diào)遣,協(xié)助德育處做好突擊檢查,隨叫隨到。
7、物品出入須有學(xué)校證明,并做好出入登記,發(fā)現(xiàn)可疑情況可暫扣其物品和運(yùn)輸工具,并及時(shí)報(bào)德育處處理。
五、待遇
1、每月工資800元(含醫(yī)療和勞動(dòng)保險(xiǎn))。
2、甲方為乙方提供早餐。每月享受20元電話(huà)費(fèi)補(bǔ)助,若甲方安排乙方加班,乙方享受?chē)?guó)家規(guī)定的加班補(bǔ)助。
3、乙方若有失職行為,發(fā)現(xiàn)一次從當(dāng)月工資中扣10元。如因嚴(yán)重失職或?yàn)^職給學(xué)校和師生造成重大損失,出現(xiàn)一次,扣除當(dāng)月工資,經(jīng)教育不改,繼續(xù)出現(xiàn)類(lèi)似錯(cuò)誤,甲方有權(quán)單方解除合同。
4、乙方如特殊情況需解除本合同,應(yīng)提前兩周提出辭呈。
乙方:xxxx有限公司
甲乙雙方在簽訂《保安服務(wù)合同書(shū)》并由甲方向乙方支付保安服務(wù)費(fèi)后,乙方應(yīng)在一個(gè)星期內(nèi)組建并使用專(zhuān)門(mén)力量,對(duì)甲方內(nèi)部的重要目標(biāo)、場(chǎng)所、出入口進(jìn)行守護(hù)和巡邏,以維護(hù)公共秩,預(yù)防違法犯罪、治安災(zāi)害及消防安全事故發(fā)生。經(jīng)甲乙方雙方協(xié)商一致,現(xiàn)補(bǔ)充如下約定事項(xiàng):
1.護(hù)衛(wèi)的范圍主要在福利院范圍內(nèi)及門(mén)衛(wèi)周邊。
2.護(hù)衛(wèi)的主要目標(biāo)有福利院出入口、三棟樓(福星樓、老人公寓會(huì)議室)及各樓層、洗衣烘干房、實(shí)操室、廚房、醫(yī)療室、嬰兒安全島、消控室等。
3.分定點(diǎn)護(hù)衛(wèi)和巡邏兩類(lèi)。定點(diǎn)護(hù)衛(wèi)主要指門(mén)衛(wèi)的管理;巡邏主要指保安員在院內(nèi)及嬰兒安全島巡察,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種不安全因素和接收棄嬰兒,并做巡察記錄。
4.門(mén)衛(wèi)保安員的工作職責(zé)主要有:①負(fù)責(zé)外來(lái)人員、車(chē)輛的出入管理及登記工作,如有志愿者或慰問(wèn)者時(shí),應(yīng)及時(shí)與綜合辦聯(lián)系并交其辦理;②負(fù)責(zé)報(bào)刊、雜志、郵件、包裹的收發(fā)工作,對(duì)收到的物件要及時(shí)發(fā)放;③負(fù)責(zé)夜間院內(nèi)每3小時(shí)的巡邏,發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)及時(shí)處理并向甲方匯報(bào),同時(shí)做好突發(fā)事件處置記錄;④在嬰兒安全島及其周邊發(fā)現(xiàn)棄嬰兒時(shí),應(yīng)先報(bào)警(110),待出警的民警處置后再交由護(hù)理員抱至育嬰房撫養(yǎng),如由110民警送至院內(nèi)的棄嬰兒,應(yīng)注意觀(guān)察,發(fā)現(xiàn)有疾病的應(yīng)要求民警先送醫(yī),發(fā)現(xiàn)超過(guò)14歲的應(yīng)要求送救助站先行安置,無(wú)法處理的匯報(bào)至后勤辦負(fù)責(zé)人或院長(zhǎng),同時(shí)做好棄嬰兒入院登記及工作記錄;⑤負(fù)責(zé)門(mén)前“三包”工作及室內(nèi)清潔衛(wèi)生;⑥未經(jīng)充許,不得讓服務(wù)對(duì)象外出,如發(fā)現(xiàn)服務(wù)逃走應(yīng)到外尋找,超過(guò)6個(gè)時(shí)仍未查找到的應(yīng)報(bào)警;⑦甲方交辦的臨時(shí)性事項(xiàng)。
5.保安員應(yīng)按照民政部、公安部聯(lián)合制定《社會(huì)福利機(jī)構(gòu)消防安合管理十項(xiàng)規(guī)定》的要求,開(kāi)展每月一次防火檢查和落實(shí)每日防火巡查工作,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患的應(yīng)及時(shí)通報(bào)給甲方,并做好工作記錄。
6.對(duì)于其它突發(fā)事件,保安員應(yīng)照20xx年1月《福利院崗位職責(zé)規(guī)章制度匯編》第三章應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行。
7.保安員應(yīng)保存甲方安全工作的完整記錄和檔案,包括日常安全工作記錄、涉及甲方安全事故或事件的調(diào)查處理報(bào)告、安全設(shè)備及設(shè)施的使用、維護(hù)及更換的記錄。
8.保安員應(yīng)定期或不定期向甲方后勤辦負(fù)責(zé)人匯報(bào)安全工作事宜,對(duì)突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)溝通并采取應(yīng)急措施,對(duì)發(fā)現(xiàn)可疑情況及火警苗子等不安全因素,及時(shí)采取有效措施并上報(bào),對(duì)發(fā)生打架斗毆、爭(zhēng)吵等各種治安糾紛及案件的處理,應(yīng)及時(shí)報(bào)告給甲方后勤辦。
9.乙方應(yīng)與當(dāng)?shù)毓?、消防部門(mén)及其他執(zhí)法機(jī)關(guān)保持良好的有效的工作關(guān)系,以取得他們對(duì)甲方安全工作的協(xié)助。
10.甲方應(yīng)向乙方保安員提供上述規(guī)章制度、相關(guān)文件及工作記錄范本。
11.本補(bǔ)充協(xié)議書(shū)自雙方法定代表人簽字或加蓋公章之日起生效,未盡事宜,由雙方另行協(xié)商。
12.本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:(公章) 乙方:(公章):
服務(wù)單位(乙方):吉首市保安服務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方為穩(wěn)定本單位內(nèi)部秩序,創(chuàng)造良好的工作、生活和學(xué)習(xí)
環(huán)境,特聘請(qǐng)乙方保安員,在不違犯《湖南省保安服務(wù)管理?xiàng)l例》的前提下,為甲方提供安全守護(hù)服務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商后達(dá)成本合同條款,雙方共同遵守:(甲方如需要安排保安員完成有收費(fèi)項(xiàng)目和車(chē)輛保管任務(wù)時(shí),必須經(jīng)乙方同意,另行協(xié)議。)
一、甲方對(duì)乙方保安服務(wù)要求
1、乙方根據(jù)甲方面要求按時(shí)提供2名保安員給甲方,由甲方
安排在指定的區(qū)域執(zhí)勤。保安員執(zhí)行甲方的管理制度履行執(zhí)勤職責(zé)。
定崗執(zhí)勤的具體任務(wù)要求:
責(zé)任段執(zhí)勤具體任務(wù)要求:
流動(dòng)巡邏執(zhí)勤的任務(wù)要求:
2、做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)報(bào)告和積極配合有關(guān)部門(mén)處置“四防”或發(fā)
生在區(qū)域內(nèi)的刑事、治安案件現(xiàn)場(chǎng)。
3、把服務(wù)區(qū)域內(nèi)的違法犯罪嫌疑人員扭送公安機(jī)關(guān)或送保衛(wèi)部門(mén)。
二、乙方對(duì)甲方要求
1、保安員進(jìn)駐后,甲方應(yīng)把取得公安局主管部門(mén)的防火安全檢查及“四防”檢查情況的意見(jiàn)通報(bào)給乙方執(zhí)勤保安員,使之能在執(zhí)勤過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,及時(shí)報(bào)告和妥善處理。
2、乙方為甲方提供保安服務(wù)后,甲方不能使用其他單位保安員或使用變相的“保安員”混合執(zhí)勤。
3、乙方已按規(guī)定為保安員統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)人身意外保險(xiǎn),保安人員在執(zhí)勤中,因公受傷,致殘甚至犧牲(致殘者經(jīng)中山醫(yī)一院、省人民醫(yī)院和經(jīng)市法院法醫(yī)鑒定),其醫(yī)藥費(fèi)、撫恤金等費(fèi)用由保險(xiǎn)公司按規(guī)定理賠,保安員因傷、殘、亡的合理開(kāi)支超出保險(xiǎn)理賠的部分,由乙方負(fù)擔(dān)。如因甲方指揮保安員執(zhí)行保安職責(zé)以外的事而使保安員受傷,致殘、犧牲的一切費(fèi)用除保險(xiǎn)公司理賠外其余部分均由甲方承擔(dān)。
4、乙方派駐保安人員,實(shí)行雙重管理,共同領(lǐng)導(dǎo)并經(jīng)常保持聯(lián)系,共同對(duì)保安人員進(jìn)行教育,關(guān)心他們的工作和生活,提高服務(wù)質(zhì)量,確保安全,若保安員有違反甲方管理制度需要處罰的,甲方及時(shí)通告乙方,經(jīng)調(diào)查核實(shí)后由乙方處理,保安員因事請(qǐng)假,應(yīng)書(shū)面向班長(zhǎng)或甲方人保部門(mén)簽字同意并經(jīng)乙方經(jīng)理審批后方能生效。
5、為有利于保安隊(duì)伍整體素質(zhì)提高,乙方可適當(dāng)調(diào)整保安員,但必須是在保證履行合同和事前知照甲方的前提下進(jìn)行。
6、保安公司向甲方提供保安服務(wù),保安員在服務(wù)過(guò)程中甲方一旦發(fā)生財(cái)產(chǎn)遺失、損壞、被盜等現(xiàn)象,由乙方公司負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)理賠。
7、禁止安排保安人員為個(gè)人人身保安服務(wù),禁止保安人員處理經(jīng)濟(jì)糾紛或勞動(dòng)爭(zhēng)議,禁止使用保安人員監(jiān)視工人生產(chǎn)勞動(dòng)和生活等與保安服務(wù)無(wú)關(guān)的其他活動(dòng),禁止安排參與其他違反法律規(guī)定的活動(dòng),違者由甲方承擔(dān)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。如屬保安人員個(gè)人行為,甲乙雙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
8、保安人員在執(zhí)勤工作中,為甲方做好“四防”工作表現(xiàn)突出,成績(jī)顯著的,甲方酌情給予精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。
9、甲方應(yīng)經(jīng)常對(duì)本單位的員工、家屬、臨時(shí)工進(jìn)行守法和遵守規(guī)章制度的宣傳教育工作,配合支持保安員共同維護(hù)好甲方的治安秩序。如甲方人員違規(guī)而造成責(zé)任事故,財(cái)物損失,乙方執(zhí)勤保安員不負(fù)責(zé)任。
三、共同協(xié)商事項(xiàng)
1、保安服務(wù)時(shí)間:從××年×月×日至××年×月×日共×月。
2、費(fèi)用:保安服務(wù)費(fèi)每人每月人民幣×仟×佰×拾×元(¥×××
×元)全月×人,服務(wù)費(fèi)合計(jì)××××元。。
3、住宿:由乙方解決。
4、加班費(fèi):按勞動(dòng)法規(guī)定,保安員每天工作8小時(shí),每周五天工作
制,如果甲方因工作需要,要求保安員加班時(shí),加班費(fèi)的計(jì)算則按《勞動(dòng)法》第四十四條中規(guī)定的辦理,即由甲方支付。
周一至五延長(zhǎng)工作時(shí)間的,支付每小時(shí)工資150%,每天工作時(shí)間不得超12小時(shí);
休息日(即周
六、日)加班又不能安排補(bǔ)休的,支付每天工資200%的工資報(bào)酬;
法定休假日(如元旦、五一等)加班,支付每天工資300%工資報(bào)酬。
5、付款時(shí)間及方式:付款時(shí)間:雙方簽訂合同后第五天,甲方先付一個(gè)月×名保安服務(wù)費(fèi)××××元到乙方銀行賬戶(hù),以后按每壹個(gè)月付款一次并在付款當(dāng)月五日前一次付清×名保安費(fèi)用,付款方式:①支票。②現(xiàn)金。③匯款。
開(kāi)戶(hù)銀行:賬號(hào):
四、違約責(zé)任
1、本合同在執(zhí)行過(guò)程中,若遇有政府行為或不可抗拒的因素而影響本合同正常執(zhí)行或某一方需要修改、變更合同內(nèi)容時(shí),甲乙雙方3天內(nèi)協(xié)商,協(xié)商后所立條文與本合同具有同等效力。
2、某一方執(zhí)行合同過(guò)程中遇特殊原因,不能履行合同時(shí),必須提前一個(gè)月以書(shū)面形式通知對(duì)方,甲乙雙方3天內(nèi)協(xié)商,未經(jīng)提前一個(gè)月通知對(duì)方而單方終止時(shí)合同視作違約處理,由違約方支付3個(gè)月的保安總費(fèi)用給對(duì)方作違約金。新晨
五、本合同如有未盡事宜,雙方可以另議,另外協(xié)商的條文與本合同具有同等效力,如果合同在執(zhí)行過(guò)程中有爭(zhēng)議,雙方可以通過(guò)友好協(xié)商解決,協(xié)商無(wú)法解決時(shí),可以向區(qū)人民法院提出訴訟。
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲方須在本合同期滿(mǎn)前一個(gè)月知照乙方是否續(xù)約。
甲方:州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
代表:
時(shí)間:
乙方:吉首市保安服務(wù)有限責(zé)任公司
地 址:____________ 郵碼____________ 電話(huà)____________
法定代表人:____________ 職務(wù)____________
安裝承包單位(乙方):____________________________
地 址:____________ 郵碼____________ 電話(huà)____________
法定代表人:____________ 職務(wù)____________
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,按時(shí)保質(zhì)保量地完成工程任務(wù),經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條 總則
一、工程名稱(chēng):
二、國(guó)家有關(guān)單位對(duì)工程的批準(zhǔn)投資計(jì)劃、工程項(xiàng)目表、申請(qǐng)建筑許可執(zhí)照、計(jì)劃任務(wù)書(shū),初步設(shè)計(jì)、總概算等文件號(hào)。
三、工程編號(hào):
四、工程地點(diǎn):
五、工程范圍:本合同全部工程建筑安裝面積共計(jì)________平方米(各單項(xiàng)工程建筑安裝面積詳見(jiàn)工程項(xiàng)目一覽表)。
六、工程造價(jià):本合同全部工程施工圖預(yù)算造價(jià)為人民幣_(tái)_______元(各單項(xiàng)工程造價(jià)詳見(jiàn)工程項(xiàng)目一覽表)。
第二條 在組織施工過(guò)程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商,并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限:
一、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出變更計(jì)劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或其所供材料以及設(shè)備不合規(guī)格要求,被迫停工或不能順利施工者。
第三條 施工準(zhǔn)備
一、甲方在開(kāi)工前應(yīng)辦妥征地拆遷;申請(qǐng)領(lǐng)取建筑執(zhí)照;清除施工場(chǎng)地范圍內(nèi)影響施工的原有管線(xiàn)、樹(shù)木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場(chǎng)地,搭建大型臨時(shí)設(shè)施用地);解決施工用水源、電源和運(yùn)輸?shù)缆返臅惩?;?yīng)于____年____月____日向乙方提供所有工程設(shè)計(jì)圖紙____份;組織設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)交底。
二、乙方在開(kāi)工前應(yīng)組織有關(guān)人員研究和熟悉圖紙,參與設(shè)計(jì)交底;編好施工圖預(yù)算;負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案;進(jìn)行施工場(chǎng)地的平整,施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時(shí)設(shè)施,安排施工總進(jìn)度計(jì)劃,儲(chǔ)備材料,加工構(gòu)件,做好一切施工準(zhǔn)備。
第四條 物資供應(yīng)
一、本合同全部所需材料按下列第( )項(xiàng)供應(yīng)方式辦理:
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機(jī)電產(chǎn)品,均由甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)至乙方指定地點(diǎn),其他材料均由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng);
2.統(tǒng)配部管材料由乙方負(fù)責(zé)辦理申請(qǐng)、訂貨、調(diào)劑使用;特殊材料及統(tǒng)配部管的機(jī)電產(chǎn)品由甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)至乙方指定地點(diǎn),其他材料均由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng);
3.包工不包料工程,全部材料由甲方采購(gòu)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)或指定的加工地點(diǎn);
4.……
二、成套設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,由甲方負(fù)責(zé)辦理申請(qǐng)、訂貨及加工,引進(jìn)成套設(shè)備在交付乙方前,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)商品檢驗(yàn)(在施工現(xiàn)場(chǎng)加工的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,甲方可委托有條件的乙方加工)。
三、工程所需材料如因供應(yīng)部門(mén)的規(guī)格品種或材質(zhì)不能滿(mǎn)足工程所需要求,必須以其他規(guī)格品種代替或加工處理時(shí),應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位和甲乙雙方的同意,在辦理有關(guān)手續(xù)后實(shí)行,由于代用或加工而發(fā)生的量差、價(jià)差及加工費(fèi),由負(fù)責(zé)供應(yīng)方負(fù)擔(dān)。
四、凡應(yīng)附有合格證明的材料,在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)必須驗(yàn)證,如無(wú)證明,須經(jīng)試驗(yàn)合格方準(zhǔn)使用,其試驗(yàn)費(fèi)應(yīng)由負(fù)責(zé)供應(yīng)方負(fù)擔(dān)。
五、由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料和設(shè)備,如未按期供應(yīng)或規(guī)格質(zhì)量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無(wú)法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負(fù)擔(dān)。
第五條 工程款結(jié)算
一、本合同全部工程造價(jià)的結(jié)算方式,按下列第( )項(xiàng)辦理:
1.以施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進(jìn)行結(jié)算;
2.按施工圖預(yù)算加系數(shù)包干確定包干造價(jià),包干范圍以外的費(fèi)用,另按有關(guān)規(guī)定調(diào)整包干造價(jià);
3.按標(biāo)準(zhǔn)施工圖單方造價(jià)包干,包干范圍以外的費(fèi)用另按有關(guān)規(guī)定調(diào)整包干造價(jià);
4.包工不包料工程,按包工預(yù)算定額或人工費(fèi)包干辦法結(jié)算;
5.……
二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應(yīng)在____日內(nèi)按工程造價(jià)總額____元的____%一次撥給乙方備料及施工費(fèi)。工程進(jìn)行期間,甲方應(yīng)審查乙方提供的完成工作量統(tǒng)計(jì)月(季)報(bào)表,并據(jù)此撥給工程進(jìn)度款。工程未竣工驗(yàn)收前,可預(yù)留工程總造價(jià)的____%的尾款,待工程竣工驗(yàn)收后全部付清(基本建設(shè)投資撥款改貸款之后,貸款辦法按主管部門(mén)的規(guī)定辦理)。不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
第六條 施工與設(shè)計(jì)變更
一、乙方在組織施工中必須堅(jiān)持“百年大計(jì),質(zhì)量第一”的方針,要根據(jù)國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),以及設(shè)計(jì)要求組織施工,要求全部工程達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn);
二、在組織施工中,要堅(jiān)持按圖施工,任何一方不得隨意變更設(shè)計(jì),如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構(gòu)件的積壓倒運(yùn),勞動(dòng)力、機(jī)械調(diào)遷等損失,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān):
1.施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或有嚴(yán)重不合理的地方,乙方應(yīng)以書(shū)面通知甲方,由甲方在七天內(nèi)與原設(shè)計(jì)單位商定提出修改或變更設(shè)計(jì)文件,經(jīng)甲乙雙方辦理有關(guān)手續(xù)后方準(zhǔn)繼續(xù)施工;
2.施工中如遇設(shè)計(jì)變更后超出原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)模時(shí),須經(jīng)原批準(zhǔn)單位審批同意,甲乙雙方辦理有關(guān)手續(xù)后方可施工。在設(shè)計(jì)變更尚未批準(zhǔn)前,任何一方不得強(qiáng)行施工;
3.在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對(duì)在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構(gòu)件的倒運(yùn),機(jī)械二次進(jìn)場(chǎng)等損失,均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
四、乙方要嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收作出記錄方能進(jìn)行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗(yàn)收,并作好記錄;重大或復(fù)雜隱蔽工程應(yīng)由乙方書(shū)面通知甲方和設(shè)計(jì)單位共同進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理隱蔽驗(yàn)收手續(xù)。如甲方與設(shè)計(jì)單位未屆時(shí)參加,乙方可自行檢查驗(yàn)收,并應(yīng)作好記錄,甲方應(yīng)予承認(rèn)。如甲方以后提出檢查時(shí),檢查結(jié)果不符合要求者,其檢查費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),符合要求者,其檢查費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
五、在組織施工過(guò)程中,如遇特殊情況,甲方對(duì)某個(gè)單項(xiàng)工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時(shí),因此所增加的各項(xiàng)施工費(fèi)用,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān),在組織施工前,甲乙雙方應(yīng)辦妥改變施工方法的手續(xù)。
第七條 竣工驗(yàn)收、結(jié)算與保修
一、乙方在單項(xiàng)工程竣工前____日,應(yīng)將驗(yàn)收日期以書(shū)面形式通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收,如甲方不能按期參加驗(yàn)收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗(yàn)收日期,但甲方必須承認(rèn)乙方的竣工時(shí)間。甲方推遲驗(yàn)收,其間所發(fā)生的管理費(fèi)和各項(xiàng)損失均由甲方負(fù)擔(dān),并償付逾期違約金,違約金計(jì)算辦法。________________。
二、竣工工程經(jīng)檢驗(yàn)合格,從驗(yàn)收之日起____天內(nèi)乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使已驗(yàn)收工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
三、某項(xiàng)工程中之單項(xiàng)工程如需單獨(dú)移交甲方,以便由另一施工單位進(jìn)行施工,在移交時(shí)甲乙雙方應(yīng)辦理中間驗(yàn)收手續(xù),作為竣工工程驗(yàn)收之依據(jù)。
四、在進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收中,如發(fā)現(xiàn)不合格須返工或修理補(bǔ)做的部分,雙方在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)議定修補(bǔ)措施和期限,由乙方在規(guī)定期限內(nèi)完成,完成后經(jīng)驗(yàn)收合格再行移交,因此而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無(wú)法解決,致使該項(xiàng)工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可作減項(xiàng)竣工,并對(duì)已完工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗(yàn)收以國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖為依據(jù)。在進(jìn)行竣工驗(yàn)收時(shí),乙方應(yīng)向甲方提供以下條件:
1.增減工程變更的有關(guān)手續(xù)和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗(yàn)收記錄和中間交工驗(yàn)收記錄;
3.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應(yīng)盡量在原施工圖上加以注明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委托設(shè)計(jì)單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收____天內(nèi),應(yīng)將竣工工程結(jié)算件送交甲方進(jìn)行審定,甲方接到竣工結(jié)算件后應(yīng)在____天內(nèi)審定完畢,如到期未審定完或未提出異議,即視同同意結(jié)算,建設(shè)銀行據(jù)此撥款。
八、工程竣工驗(yàn)收后,乙方對(duì)施工的土建工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年,采暖工程保修第一個(gè)采暖期。在保修期間,確因施工責(zé)任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)修理,并負(fù)擔(dān)全部修理費(fèi)用。
第八條 獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰與仲裁
一、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下提出修改設(shè)計(jì)的合理化建議,經(jīng)甲方和原設(shè)計(jì)單位同意方可施工,由此而節(jié)約的工程投資,____%歸乙方,____%歸設(shè)計(jì)單位。
二、由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,以竣工驗(yàn)收合格日期計(jì)算,每逾期一天,應(yīng)按該項(xiàng)工程的預(yù)算造價(jià)(包工不包料工程按預(yù)算人工費(fèi)計(jì)算),由乙方償付給甲方萬(wàn)分之____的違約金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付給乙方萬(wàn)分之____的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)金由甲方收益中開(kāi)支或從甲方節(jié)約的投資中支付。如甲方確無(wú)資金來(lái)源,可不實(shí)行獎(jiǎng)罰條款,乙方應(yīng)從全局出發(fā),不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng),如逾期不付,則視同貸款,拖延方應(yīng)增付應(yīng)付而未付款項(xiàng)的利息。
四、施工合同由各級(jí)建設(shè)銀行監(jiān)督執(zhí)行。施工中的經(jīng)濟(jì)糾紛,應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,協(xié)商解決,如雙方協(xié)商不能解決時(shí),可選擇以下第( )項(xiàng)方式處理:(1)申請(qǐng)________仲裁委員會(huì)仲裁;(2)向________人民法院。
第九條 工程負(fù)責(zé)人和工傷事故
一、甲方派________為駐現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,乙方派________為現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人,共同履行本合同的各項(xiàng)規(guī)定,對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,檢查隱蔽工程,辦理中間交工工程驗(yàn)收手續(xù)及其他事宜。
二、乙方有責(zé)任教育工人嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,安全施工,防火防盜。在施工中發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負(fù)責(zé),乙方不得因此影響工程進(jìn)度。
第十條 合同份數(shù)及有效期
一、本合同一式____份。其中正本兩份,甲乙方各執(zhí)一份;副本一式____份,報(bào)送甲乙雙方的主管部門(mén)、工商行政管理機(jī)關(guān)和建設(shè)銀行各一份存留備案。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程竣工驗(yàn)收并結(jié)清尾款后失效。
第十一條 附則
一、本合同條款如對(duì)特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協(xié)議書(shū),在簽訂本合同后,可作為本合同附件,與本合同抵觸之處,以本合同為準(zhǔn)。
第十二條 合同附件(均略)
一、工程項(xiàng)目一覽表
二、全部施工圖紙
三、施工圖預(yù)算表
四、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表
五、國(guó)家或省、自治區(qū)、市政政府等有關(guān)單位對(duì)工程的批準(zhǔn)投資計(jì)劃、計(jì)劃任務(wù)書(shū)等____份文件。
第十三條 其他條款
______________________________________________________________
建設(shè)單位(甲方):____________________________
代表人:________________________
____年____月____日
安裝承包單位(乙方):________________________
安裝承包合同協(xié)議范本
工程名稱(chēng):視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程地址:發(fā)包單位:承包單位:
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
為了明確甲乙雙方權(quán)利和義務(wù),確保工程質(zhì)量和進(jìn)度,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,并經(jīng)雙方協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況:
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):3、工程內(nèi)容:4、工程造價(jià):(大寫(xiě))¥
5、承包方式:6、開(kāi)工日期(以接到甲方的開(kāi)工通知為準(zhǔn)):
7、竣工日期:
第二條圖紙及資料:
1、乙方負(fù)責(zé)繪制工程施工圖(設(shè)計(jì)費(fèi)用為零),經(jīng)甲方簽字,做合同附件;
2、工程款報(bào)價(jià)單,經(jīng)甲方簽字,做合同附件;
3、甲方變更施工指示,應(yīng)有書(shū)面形式,做合同附件;
第三條工程代表:
1、甲方代表(簽字):
2、乙方簽字(簽字):
3、各方應(yīng)對(duì)己方工程代表的人選,出具授權(quán)委托書(shū),其中應(yīng)注明委托權(quán)限。工程代表負(fù)責(zé)執(zhí)行本合同以及施工期間的所有具體事宜。各方如中途更換工程代表,則更換方應(yīng)向另一方做書(shū)面通知并重新出具委托書(shū)。
第四條雙方責(zé)任:
1、甲方責(zé)任:
(1)提供施工用水用電,滿(mǎn)足施工基本條件;
(2)提供施工倉(cāng)庫(kù)用房;
(3)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和其它工程商的交叉施工;
(4)按合同約定支付工程款;
2、乙方責(zé)任:
(1)嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的施工圖紙施工,保證施工安全和施工質(zhì)量;
(2)做好施工管理,保持現(xiàn)場(chǎng)清潔,道路暢通,器材堆放整齊;
(3)負(fù)責(zé)對(duì)甲方指定人員的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn);
(4)不得隨意拆改甲方原建筑結(jié)構(gòu)及各種管線(xiàn)設(shè)施等;
第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收:
1、乙方施工所供材料或設(shè)備,列出清單,由甲方負(fù)責(zé)人驗(yàn)收質(zhì)量和數(shù)量,并經(jīng)甲方負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可方可使用;
2、隱蔽工程須甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,否則乙方可推遲該工程;
3、乙方在竣工后向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng),甲方須在收到申請(qǐng)之日起三日內(nèi)調(diào)試驗(yàn)收完畢,否則工程竣工之日視為工程甲方已驗(yàn)收合格日;
4、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、程序:甲方收到乙方驗(yàn)收申請(qǐng)后,應(yīng)組織甲方、乙方和其它相關(guān)人員,組成驗(yàn)收小組。參照《工程設(shè)計(jì)方案》、《工程合同》及相關(guān)資料設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和要求,由驗(yàn)收小組共同檢驗(yàn),并簽署驗(yàn)收文件。
5、如工程未經(jīng)驗(yàn)收甲方就單方使用,即視為工程質(zhì)量合格和甲方驗(yàn)收合格;
第六條工程保修:
工程保修期為半年,自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。在保修期內(nèi)如出現(xiàn)施工質(zhì)量問(wèn)題,由乙方免費(fèi)保修,若因甲方操作不當(dāng)或其它不可抗力因素造成損壞的(除乙方施工質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量外),乙方可以收取維修費(fèi)和材料費(fèi)。
第七條工程付款:
1、自本合同簽訂之日起三日內(nèi),甲方向乙方支付總工程款,即元
2、工程施工完畢,驗(yàn)收合格,甲方向乙方支付總工程款的,即元;
3、剩余5%作為質(zhì)保金,即元,一年內(nèi)付清。
注:所有工程款支付以電匯形式匯入乙方指定帳號(hào)。
第八條工程變更:
1、合同簽訂后,乙方向甲方提出開(kāi)工申請(qǐng),甲方同意后,出具工程開(kāi)工通知單。乙方按通知日期進(jìn)場(chǎng)施工,開(kāi)始計(jì)算施工工期;
2、工程、工期變更:
(1)甲方未及時(shí)付款,施工工期順延;從應(yīng)付款日期算起,一直到款付為止,期間有幾天則工期向后順延幾天,責(zé)任歸甲方;
(2)因甲方?jīng)]有盡到合同中規(guī)定的責(zé)任(第四條),造成施工工期延誤,施工工程順延,責(zé)任歸甲方。
(3)因政府行為、相鄰關(guān)系、下雨、下雪、大風(fēng)等不可抗力因素,影響施工以及造成停工
的,因此導(dǎo)致的工期延誤,乙方?jīng)]有責(zé)任,工期應(yīng)順延。
3、如甲方提出合同外的工程要求、改變?cè)O(shè)計(jì)要求、改變合同相關(guān)內(nèi)容、設(shè)備位置等,應(yīng)當(dāng)作出書(shū)面文件告知乙方,該文件為合同附件。與此同時(shí),以上新要求所導(dǎo)致的以下情況,由甲方負(fù)責(zé),并及時(shí)支付乙方相關(guān)費(fèi)用:
(1)施工工期順延;(2)根據(jù)設(shè)備、材料和工程量增加,相應(yīng)要增加的工程款;
第八條違約責(zé)任:
1、乙方因違反本合同相關(guān)條款,而沒(méi)有按時(shí)竣工,逾期一天按工程造價(jià)的,向甲方支付違約金;
2、甲方因違反本合同相關(guān)條款或不按時(shí)付款,逾期一天按工程總造價(jià)的,向乙方支付違約金;
3、如甲方未及時(shí)支付工程款,拖延三日以上,乙方有權(quán)停工,所造成的工期延誤或其它后果,均由甲方承擔(dān);
4、一方擅自解除合同,應(yīng)按沒(méi)有履行部分工程造價(jià)的
第九條商業(yè)秘密:
設(shè)計(jì)圖紙、場(chǎng)所結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)方案、工作程、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)地及報(bào)價(jià)為商業(yè)秘密,任何一方不得私自保留、影印或提供他人。
第十一條補(bǔ)充條款:
1、2、3、第十二條爭(zhēng)議解決:如雙方發(fā)生爭(zhēng)議,雙方協(xié)商,協(xié)商不成,到乙方所在地的人民法院解決。第十三條本合同未盡事宜雙方協(xié)商,本合同一式四份,甲乙各執(zhí)兩份.
甲方(簽章):乙方(簽章):
法定代表人:法定代表人:
上訴人(原審被告):李某
被上訴人(原審原告):通州區(qū)永樂(lè)店鎮(zhèn)魯城村村民委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)村委會(huì))
案由:農(nóng)業(yè)承包合同糾紛
原審法院查明和認(rèn)定的事實(shí)
1998年1月1日,被告李某與原北京市通州區(qū)永樂(lè)店農(nóng)場(chǎng)魯城農(nóng)工商合作社(以下簡(jiǎn)稱(chēng)合作社)簽訂了土地承包合同,合同規(guī)定,李某承包合作社糧田及菜田共計(jì)14.02畝,稅金及農(nóng)業(yè)稅附加、農(nóng)林特產(chǎn)稅由乙方(李某)負(fù)擔(dān)。合同期30年,交款日期為當(dāng)年7月30日前交400元,12月30日前交403元。合同同時(shí)約定:乙方不按期交納承包款,超過(guò)30天的自動(dòng)解除合同。并由甲方(合作社)書(shū)面通知乙方,自2000年1月l日開(kāi)始,被告李某未交納土地承包費(fèi)。200l年1月起,原告村委會(huì)將土地承包費(fèi)調(diào)整為每畝50元,其交款日期不變。2001年7月,原告村委會(huì)用廣播的形式通知被告李某交納尚欠的土地承包費(fèi)用,但被告李某仍未履行義務(wù)。另查,原合作社于2000年9月撤銷(xiāo),原合作社的債權(quán)債務(wù)由村委會(huì)負(fù)責(zé)。
二審法院查明和認(rèn)定的事實(shí)
200l年1月11日北京市通縣小務(wù)鄉(xiāng)魯城村的村民代表會(huì)議決議載明,因天旱無(wú)雨造成減產(chǎn)等原因,將2000年的承包費(fèi)減為每畝30元,并蓋有“北京市通縣小務(wù)鄉(xiāng)魯城村村民委員會(huì)”公章。雖然2000年4月21日“北京市通縣小務(wù)鄉(xiāng)魯城村村民委員會(huì)”已變更為“通州區(qū)永樂(lè)店鎮(zhèn)魯城村村民委員會(huì)”,但2000年12月20日的村民代表證上蓋有“北京市通縣小務(wù)鄉(xiāng)魯城村村民委員會(huì)”的公章,村委會(huì)原保管公章的魯長(zhǎng)亮也出庭作證,證明2001年1月11日時(shí)舊章并未上交,新、舊章同時(shí)使用。后李某因與村委會(huì)就承包費(fèi)問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)議,雙方未實(shí)際履行上述村委會(huì)決議,李某也未向村委會(huì)交納承包費(fèi)。
二、法院判決要旨
原審法院判決要旨
公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。被告李某未按合同規(guī)定的期限交納土地承包費(fèi),違反了合同約定,屬違約行為,現(xiàn)村委會(huì)要求解除承包合同并要求被告李某給付2000年至200l年土地承包費(fèi)的訴訟請(qǐng)求,證據(jù)充分,理由正當(dāng),本院應(yīng)予支持。被告李某以村委會(huì)違反了承包合同中30年承包期限的規(guī)定和村委會(huì)一直未能收取承包費(fèi)而拒絕履行合同中約定義務(wù)的抗辯事由,理由不當(dāng),法院不予支持。為保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百零六條之規(guī)定,判決:一、解除原北京市通州區(qū)永樂(lè)店農(nóng)場(chǎng)魯城農(nóng)工商合作社與被告李某于一九九八年一月一日簽訂的永農(nóng)(糧田)承包合同,被告李某將承包的十四畝零二厘土地退還原告通州區(qū)永樂(lè)店鎮(zhèn)魯城村村民委員會(huì)。二、被告李某給付原告通州區(qū)永樂(lè)店鎮(zhèn)魯城村村民委員會(huì)二OOO年至二00一年土地承包費(fèi)及農(nóng)業(yè)稅一千五百零四元。
李某提起上訴稱(chēng)
村委會(huì)擅自將承包費(fèi)提高且未通知上訴人,上訴人不存在拒不交納承包費(fèi)的情況;村委會(huì)未履行通知義務(wù),并未通知上訴人何時(shí)何地交承包費(fèi)。請(qǐng)求二審法院撤銷(xiāo)原審判決,依法改判。
村委會(huì)同意原審判決。
二審法院判決要旨
李某與村委會(huì)所簽承包合同系雙方自愿簽訂,內(nèi)容合法,應(yīng)屬有效。李某應(yīng)依約向村委會(huì)交納承包費(fèi)。村委會(huì)曾決議將2000年承包費(fèi)減為每畝30元,后李某與村委會(huì)為此發(fā)生爭(zhēng)議,因此,李某未依約向村委會(huì)交納承包費(fèi)事出有因,并非無(wú)故拒不交納承包費(fèi)。村委會(huì)稱(chēng)“北京市通縣小務(wù)鄉(xiāng)魯城村村民委員會(huì)”的公章已經(jīng)作廢,關(guān)于減少2000年承包費(fèi)的村委會(huì)決議是無(wú)效的,但李某提供的村民代表證上的公章及魯長(zhǎng)亮的證言均證明“北京市通縣小務(wù)鄉(xiāng)魯城村村民委員會(huì)”的公章并未作廢,村委會(huì)的此主張不能成立。因此,村委會(huì)以李某未按照合同規(guī)定的期限交納土地承包費(fèi)為由要求解除承包合同,理由不足,二審不予支持。該承包合同應(yīng)繼續(xù)履行。鑒于雙方對(duì)減少承包費(fèi)問(wèn)題未能達(dá)成最后一致協(xié)議,且李某也未向村委會(huì)按30元交納承包費(fèi),故應(yīng)認(rèn)定雙方并未實(shí)際履行村委會(huì)關(guān)于減少承包費(fèi)的決議,李某應(yīng)按承包合同約定向村委會(huì)交納承包費(fèi)。據(jù)此,一審判決李某給付村委會(huì)土地承包費(fèi)及農(nóng)業(yè)稅1504元正確,應(yīng)于維持;但以李某違約為由,判決解除村委會(huì)與李某的承包合同不妥,二審予以改判。綜上,依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(三)項(xiàng)之規(guī)定,判決:一、維持原判第二項(xiàng);二、撤銷(xiāo)原判第一項(xiàng)。
三、對(duì)本案事實(shí)、責(zé)任的認(rèn)定及相關(guān)法理分析
本案雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是李某是否存在違約行為、承包合同應(yīng)否繼續(xù)履行、承包費(fèi)是按原村委會(huì)決議還是按承包合同約定交納,解決上述焦點(diǎn)問(wèn)題的關(guān)鍵是弄清違約行為及違約責(zé)任、承包合同的性質(zhì)等相關(guān)法理問(wèn)題。
一、違約行為及違約責(zé)任
違約行為必須符合兩個(gè)要件:(1)即有違反合同義務(wù)的行為,包括不履行、遲延履行、不當(dāng)履行以及拒絕履行,也包括全部不履行或部分不履行。違約之約,須是有效的合同,違約行為的主體,必須是合同當(dāng)事人,至于違約是否導(dǎo)致相對(duì)人損害、在所不問(wèn)。違約責(zé)任與侵權(quán)責(zé)任不同,不以損害有無(wú)為要件,只要無(wú)免責(zé)事由,違反合同約定,即構(gòu)成違約行為。(2)違約行為須無(wú)法定或約定的免責(zé)事由,如有免責(zé)事由的,則構(gòu)成違約阻卻,行為人不負(fù)違約責(zé)任。
違約行為的類(lèi)型有:(1)履行不能,指因可歸于債務(wù)人的事由致合同履行不能。履行不能亦稱(chēng)合同不履行,不履行合同當(dāng)構(gòu)成違約。不履行與能履行不履行不同,能履行而不履行構(gòu)成遲延履行。合同因履行不能,只能采取請(qǐng)求賠償、給付違約金等救濟(jì)方式,無(wú)法請(qǐng)求繼續(xù)履行。(2)履行遲延,指對(duì)履行期已滿(mǎn)而能履行的債務(wù),因可歸于債務(wù)人的事由未為給付所發(fā)生的遲延。履行遲延使債務(wù)不能及時(shí)滿(mǎn)足,造成對(duì)債權(quán)人的消極侵害,這是時(shí)間上的不完全履行。構(gòu)成遲延的合同,需已屆履行期,而且履行須可能,如履行不能。合同的履行期,應(yīng)按約定確定,債務(wù)人自期限屆滿(mǎn)之時(shí)起,負(fù)遲延責(zé)任;如未約定期限的,經(jīng)當(dāng)事人請(qǐng)求并催告,于催告之時(shí)起,負(fù)遲延責(zé)任,如催告的約定或法定期限的,自期限屆滿(mǎn)起,負(fù)違約責(zé)任。(3)履行不當(dāng),指全債務(wù)人沒(méi)有完全按合同內(nèi)容所為的履行,也稱(chēng)瑕疵履行。如履行的數(shù)量不足、方法不當(dāng)、地點(diǎn)不妥等。(4)履行拒絕,是債務(wù)人在債成立后履行期屆滿(mǎn)之前,能履行而明示不履行的意思表示。履行拒絕是債務(wù)人能為而不為,若不能履行因可歸于債務(wù)人的事由未為給付所發(fā)生的遲延。,則屬于履行不能。
違約行為的免責(zé)事由有三個(gè):(1)不可抗力,即不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況。(2)自己有過(guò)失。(3)約定免責(zé)事由。
違約責(zé)任的承擔(dān)方式有:(1)強(qiáng)制實(shí)際履行。我國(guó)對(duì)于違約行為,采取以繼續(xù)履行為主,賠償為輔的救濟(jì)原則。對(duì)于因履行遲延、發(fā)履行不當(dāng)或履行拒絕的違約行為,原則上均可請(qǐng)求繼續(xù)履行或補(bǔ)充履行。但是除金錢(qián)以外,債務(wù)發(fā)生履行不能,以及債務(wù)標(biāo)的不適宜履行,或債權(quán)人在合理期限內(nèi)未請(qǐng)求履行的,不得請(qǐng)求強(qiáng)制實(shí)際履行。(2)違約金。違約金是依當(dāng)事人的約定或法律的直接規(guī)定,在當(dāng)事人一方不履行債務(wù)時(shí),向他方給付金錢(qián)。(3)損害賠償,因違約行為而致?lián)p害的,債務(wù)人負(fù)損害賠償?shù)呢?zé)任。
就本案而言,雙方簽訂了農(nóng)業(yè)承包合同,雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行,一審認(rèn)定李某未按期交納承包金而構(gòu)成違約,但通過(guò)二審審查,原村委會(huì)(以前為合作社)的負(fù)責(zé)人陳述,當(dāng)時(shí)由于新舊村領(lǐng)導(dǎo)班子交接,比較混亂,不是村民不交承包金,而是村里沒(méi)有收。再有,村委會(huì)2001年11日召開(kāi)了全體村民代表會(huì)議,會(huì)議中討論2000至2001年度承包金減少為30元一畝,此份會(huì)議決議蓋有村委會(huì)的公章。還有村委會(huì)計(jì)魯長(zhǎng)亮出庭作證,當(dāng)時(shí)承包金是按30元一畝計(jì)算的,村委帳目中也有記載。綜上,原審法院認(rèn)定李某違約沒(méi)有事實(shí)根據(jù),李某不是不交承包費(fèi),而是認(rèn)為應(yīng)少交承包費(fèi),且村里正交接,比較混亂故無(wú)法交費(fèi),故李某未依約向村委會(huì)交納承包費(fèi)不是因可歸于其本人的事由而未為給付,因此,不能據(jù)此認(rèn)定為違約行為。
二、承包合同應(yīng)繼續(xù)履行
農(nóng)村土地承包合同指農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織與其成員之間為了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集體所有的或依法確定由集體使用的土地、草原等自然資源,明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同。這種合同是行政合同,其反映的是農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部存在的生產(chǎn)組織關(guān)系或經(jīng)營(yíng)關(guān)系;合同主體具有行政領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系和民事主體平等關(guān)系的雙重屬性,對(duì)于此類(lèi)合同目前仍無(wú)法律、法規(guī)對(duì)此作出明確規(guī)定,主要是由地方性法規(guī)和地方政府規(guī)章調(diào)整。行政合同訂立后,對(duì)當(dāng)事人雙方都有約束力,任何一方不得隨意變更和解除。但是,在合同訂立后,可能會(huì)由于社會(huì)生活的發(fā)展變化使雙方需要重新調(diào)整權(quán)利義務(wù)關(guān)系。因此,在發(fā)生特定情況時(shí),當(dāng)事人可以變更或解除合同。參照合同法的規(guī)定,在以下情形,行政合同可以變更、解除:(1)相對(duì)人提出變更或解除合同的意思表示,不損害公共利益,行政機(jī)關(guān)同意的;(2)國(guó)家的法律、政策發(fā)生重大調(diào)整,使原合同的履行需要作重大調(diào)整或不可能再發(fā)履行的,行政機(jī)關(guān)可單方變更或解除合同;(3)相對(duì)人由于經(jīng)營(yíng)不善虧損等原因確實(shí)無(wú)法履行合同的,可以變更或解除合同;(4)由于不可抗力等原因致使合同無(wú)法履行時(shí),可以變更或解除合同;(5)由于一方違約,致使合同的履行成為不必要的,可以變更或解除合同。如果是相對(duì)人違約,行政機(jī)關(guān)有權(quán)單方變更或解除合同,同時(shí)對(duì)相對(duì)人進(jìn)行制裁;如果是行政機(jī)關(guān)違約致使合同無(wú)法履行,相對(duì)人可要求變更或解除合同,并可要求行政機(jī)關(guān)賠償其所受的損害。
本案中,雙方簽訂的是農(nóng)村土地承包合同,是一種行政合同,應(yīng)遵循行政合同的有關(guān)規(guī)定。李某在履行合同時(shí)并無(wú)違約行為,一審以李某違約為由,判決解除村委會(huì)與李某的承包合同沒(méi)有根據(jù),退一步說(shuō)即使其有違約行為,也只有在致使合同的履行成為不必要時(shí),才能解除,且本案沒(méi)有前述可以解除行政合同的其它情形,因此該合同應(yīng)繼續(xù)履行。實(shí)踐中,因農(nóng)村土地承包合同的履行關(guān)系到農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,此類(lèi)合同不易輕易解除。